HİZMET SÖZLEŞMESİ

Taraflar:
Bu sözleşme;
Bir tarafta Bursa Yazılım Evi (Bundan sonra “YÜKLENİCİ” olarak anılacaktır) ile,
diğer tarafta hizmet alan kişi veya kurum (Bundan sonra “İŞVEREN” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

Yüklenici İletişim ve Adres Bilgileri:
Ticari Unvan: Bursa Yazılım Evi
Adres: Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Cumhuriyet Mah., Nilüfer – Bursa
Telefon: +90 (506) 309 11 73
E-Posta: info@bursayazilimevi.com

1. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşme, YÜKLENİCİ’nin İŞVEREN’e; web yazılımı, mobil yazılımı, bakım, destek, danışmanlık, tasarım vb. konularda vereceği hizmetlerin koşullarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

2. Hizmetin Kapsamı

YÜKLENİCİ, İŞVEREN’e ihtiyaç duyduğu yazılım geliştirme, bakım, teknik destek ve dijital çözümleri sunmayı taahhüt eder.
Hizmetin detayları ek protokol veya proje teklif formu ile belirlenir.

3. Teslim Süresi ve Şekli

Teslim süresi, hizmetin niteliğine göre taraflar arasında ayrıca yazılı olarak belirlenecektir.
Teslimler dijital ortamda veya belirlenen diğer iletişim kanalları üzerinden yapılır.

4. Ücretlendirme ve Ödeme

Hizmet karşılığında ödenecek ücret ve ödeme şekli, taraflar arasında sözlü veya yazılı olarak belirlenecek olup, fatura karşılığı tahsil edilecektir.
Gecikmelerde YÜKLENİCİ %5 gecikme faizi talep edebilir.

5. Gizlilik

Taraflar, hizmet süresince ve sonrasında birbirlerine ait her türlü ticari, teknik ve kişisel veriyi gizli tutmayı kabul eder.
Detaylı gizlilik hükümleri, Gizlilik Sözleşmesi başlığı altında ayrıca düzenlenebilir.

6. Fikri Mülkiyet

Proje kapsamında oluşturulan özgün yazılımlar ve içerikler aksi belirtilmedikçe İŞVEREN’e aittir.
YÜKLENİCİ, kaynak kodlar dahil olmak üzere, işi teslim ettikten sonra İŞVEREN’in talebi halinde gerekli belgeleri iletmekle yükümlüdür.

7. Sözleşmenin Süresi ve Feshi

Bu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tek taraflı feshetmek isterse, 15 gün önceden yazılı bildirim yapmak zorundadır.

8. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. Diğer Hükümler

Bu sözleşme 2 nüsha olarak düzenlenmiştir.
Taraflar her sayfayı okuyup anlayarak imzalamıştır.